Contractul pentru repararea de apartamente - eșantion martor 2019

pentru repararea de apartamente

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2. costul și timpul de răspuns

2.1. Costul lucrărilor și a materialelor (în conformitate cu apendicele №2), în cadrul acordului se ridică la RUR.

2.2. Costul materialelor este determinată de prețurile efective, în conformitate cu bugetul și alegerea clientului.

2.3. Timp de procesare de până la începerea lucrărilor la proiect. Din cauza necesității tehnologice, calendarul poate fi ajustat de comun acord.

2.4. Dacă în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului acord, se constată necesitatea de muncă care nu sunt acoperite de estimare, părțile convin în scris, timp nou, costul și performanța de lucrări suplimentare, care se efectuează modificări relevante la prezentul acord.

2.5. În caz de creștere a costului materialelor cu mai mult%, și justifică prețul crește Contractantul, Clientul se obligă să plătească diferența dintre estimarea și costul real al materialelor.

2.6. Apendicele №1 (estimare) este o parte integrantă din prezentul contract.

3. Drepturile și obligațiile părților

3.1. Responsabilitățile clientului:

3.1.1. Clientul este obligat, dacă este pus în aplicare în mod corespunzător, să plătească muncă contractor și materiale sunt estimate conform listei.

3.1.2. Până în momentul începerii lucrărilor în temeiul prezentului acord, pentru a asigura o pregătire adecvată a obiectelor pentru începerea în timp util de lucru, comportamentul lor normal și completarea la timp.

3.1.3. oferi în timp util materiale de suprafețe de lucru.

3.1.4. Nu mai târziu de zile de la data notificării în scris să ia în considerare depunerea, notificarea și alte documente prezentate de către contractant în legătură cu îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului acord.

3.1.5. Contractantul pentru a oferi spațiu pentru depozitarea materialelor și a spațiilor de uz casnic pentru muncitori.

3.1.6. Permite deconectarea urcări de încălzire și de alimentare cu apă, testarea presiunii sistemului, în cazul în care se efectuează lucrări de instalații sanitare.

3.1.7. Abilitatea de a opri de putere.

3.1.8. În colaborare cu reprezentantul Antreprenorului de a semna certificatul de acceptare pentru obiectul de lucrări în temeiul prezentului acord.

3.2. Responsabilitati Contractor:

3.2.1. Mai departe la performanța de muncă în temeiul prezentului acord nu mai târziu de zile de la primirea plății în avans a Clientului.

3.2.2. Executam pe cont propriu și hardware-ul lor, toate lucrările în cuantumul și condițiile prevăzute în prezentul acord.

3.2.3. Asigurarea punerii în aplicare a lucrărilor de întreținere, în conformitate cu cerințele care operează în România Regulamentele de constructii (), reguli cu vârfurile tăiate, Gosgortechnadzor de siguranță împotriva incendiilor, de siguranță, norme și reguli sanitare de lucrări în

3.2.4. La finalizarea lucrărilor, pentru zile la un obiect șantier de construcții este trecut eliberat de moloz și tehnologie.

3.2.5. Contractantul are dreptul să se angajeze terțe părți pentru a efectua muncă în temeiul prezentului acord, necesită licențe și permise speciale. Responsabilitatea pentru calitatea și calendarul lucrărilor efectuate de către aceste persoane revine Antreprenorului.

3.2.6. Furnizarea de produse în conformitate cu termenii acestui tratat asupra obiectului de lucru, cu toate materialele necesare (conform cererii №2), articole și construcții, precum și echipamente de construcții a echipamentului.

4. ORDINEA ACCEPTAREA ȘI PLATA LUCRARILOR

4.1. Pentru a finanța activitatea, clientul nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord, contractantul plătește plata în avans a% din costul de demontare și materiale (în funcție de aplicația №2), luând în considerare costurile de transport pe cont. Plata în avans sunt incluse în costul total al lucrării.

4.2. Plata pentru efectuarea etapele lucrărilor efectuate după semnarea certificatului de finalizare a formularului №2 ambele părți nu mai târziu de zile de la semnarea. Clientul deține% din costul lucrărilor efectuate înainte de finalizarea lucrărilor. Reținerea plătită în calculul final pentru lucrările executate.

4.3. Așezarea finală este făcută după ce ambele părți au semnat actul de acceptare-livrare a lucrărilor, nu mai târziu de zile de la semnarea.

4.3. În cazul în care Clientul justificat pretențiile cu privire la calitatea lucrărilor prezentate, Contractantul este obligat să elimine neajunsurile și defectele pe cheltuiala proprie, în cazul în care aceste defecte și defecte care nu sunt cauzate de utilizarea unor materiale de slabă calitate furnizate de Client. Neajunsurile și defectele, precum termenii și procedura de îndepărtare a acestora este determinată printr-un act bilateral al Clientului și contractant.

5. GARANȚIE CONTRACTOR

5.1. munca de asigurare a calității Antreprenorului, prevăzute de curent la momentul încheierii prezentului acord de legislația Federației Ruse sunt supuse numai rezultatele muncii efectuate de către contractant și de către persoane terțe implicate, în conformitate cu termenii acestui acord.

5.2. Contractantul garantează: de înaltă calitate, toate făcut să lucreze la facilitate.

5.3. se stabilește perioada de garanție pentru rezultatele muncii efectuate de către contractant, în conformitate cu termenii acestui acord - de la semnarea Actului de acceptare a contractului de muncă.

5.4. În cazul în care punctul 5.3 din cadrul prevazute deficientele perioadei de garanție (defecte), care se datorează executarea necorespunzătoare de către contractant a obligațiilor sale în temeiul prezentului Contract, Antreprenorul va remedia aceste defecte pe propria cheltuială, în comun acord cu clientul, în scris, în care este posibil.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul prezentului acord, părțile poartă răspundere în conformitate cu aplicabile la momentul încheierii prezentului acord de legislația Federației Ruse.

6.2. Contractantul este singurul responsabil pentru orice daune cauzate terților, în legătură cu producerea de lucrări în temeiul prezentului acord, cu excepția cazului în care aceste daune sunt rezultatul îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale.

6.3. În caz de încălcare a termenilor de executare a lucrărilor, Contractantul va plăti o penalitate în mărime de% din munca neterminate, dar nu mai mult de% din valoarea estimată a contractului. În caz de încălcare a termenilor de plată pentru muncă, Clientul va plăti penalități în cuantum de% din valoarea muncii neplătite, dar nu mai mult de% din valoarea estimată a contractului.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă în constatarea neîndeplinirii obligațiilor datorate de a forța circumstanțelor majoră care au apărut împotriva voinței și dorințele părților și care nu pot fi prevăzute sau evitate, inclusiv acțiuni militare pe teritoriul executării Contractului, tulburări civile, epidemii, dezastre naturale și mai mult.

7.2. Circumstanțele de la punctul 7.1 trebuie să fie certificate în mod corespunzător de către autoritățile competente ale guvernului de stat sau local.

7.3. O parte care nu își îndeplinește obligațiile datorate de forță majoră va notifica celeilalte părți, în scris, de asemenea incident în termen de zile de la debutul de forță majoră. În lipsa unei astfel de notificări, ca parte nu poate invoca existența unor astfel de circumstanțe.

7.4. În cazul în care forța majoră în vigoare pentru rând, prezentul acord poate fi reziliat de către părți printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, părțile sunt obligate să facă așezări, cu excepția creanțelor împotriva celeilalte.

8. dispute Rezolvarea

8.1. Toate disputele și neînțelegerile care pot apărea în timpul executării părților la prezentul acord, părțile vor soluționa prin negocieri, iar dacă nu se poate ajunge la un acord - într-o instanță de arbitraj de

8.2. Prin acordul comun al părților pentru a rezolva disputele și neînțelegerile, în calitate de părți terțe pot fi deținute de reprezentanții organizațiilor competente ale căror explicații cu privire la aspectele controversate pot fi recunoscute de către părți exhaustive. Costurile de achiziție ale unor astfel de entități în vederea soluționării litigiilor suportate de partea ale cărei argumente se dovedesc a fi incorecte.

9. TERMEN ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Încetarea anticipată a prezentului acord poate avea loc prin acordul scris al părților cu privire la condițiile prevăzute de legislația rusă.

9.2. Contractantul are dreptul de a denunța unilateral contractul, în caz de întrerupere a activității de către Client în temeiul prezentului acord, din motive independente de voința Antreprenorului, pentru o perioadă mai mare de o săptămână.

9.3. Parte, a decis să rezilieze contractul, pe motiv prevăzute p.p.9.1-9.4. trebuie să trimită celeilalte părți o notificare scrisă.

9.4. În caz de reziliere a acordului, pe motiv menționat în clauzele 9.3. 9.4. fiecare parte va compensa cealaltă parte toate suportate efectiv în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prezentului cod, costuri, inclusiv returnarea fondurilor.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. După semnarea prezentului acord, toate înainte scrise și orale acorduri, corespondență, negocierile dintre părți cu privire la prezentul acord se anulează.

10.2. Prezentul acord poate fi modificat sau completat. Orice modificare sau completare la prezentul acord sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt convenite de către părți și în scris.

10.3. În procesul prezentului acord, părțile sunt ghidate de legislația Federației Ruse. Părțile sunt obligate să notifice în scris reciproc cu privire la modificările în legislație care ar putea afecta în mod semnificativ punerea în aplicare a prezentului acord.

10.4. Prezentul acord se face în două exemplare, ambele copii au forță juridică egală.